CANCELLED Obra de Construção de uma Unidade de Atendimento Socioeducativo no município de Niterói, RJ.

Tender cancelled on 2023-11-08 23:07 UTC. Prezados/PrezadasO processo correspondente à RFP/2023/46862 “Obras de construção de Unidade de Serviços Socioeducativos no município de Niterói, RJ” foi cancelado porque a oferta não foi aceita.De acordo com o disposto no artigo 35, outros direitos do UNOPS da Seção I - Instruções aos Licitantes, o UNOPS reserva-se o direito de não aceitar nenhum oferta.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil . For any inquiries, please contact Maria BENEGAS. Email: mariacb@unops.org, Phone: Brazil 556132025264

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 9).[Questionamento 38] Encontramos divergências de quantidades para os itens de alvenarias de vedação de blocos de concreto, conforme planilha abaixo:DESCRIÇÃO                                                                                                   UN           PLAN.             PROJ.          DIVERGÊNCIAALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO          m²         6.858,71         7.634,12             -775,41m²InstalaçõesA) 21588UAS-HAG-PE-FLH-007-PLA_Acesso-R03Não encontramos informações em relação a equipamentos e tubulações neste trecho do projeto abrigo água quenteB) 21588UAS-HAG-PE-FLH-012-PLA_SASE-R03Não encontramos tubulação para o bebedouroC) 21588UAS-HAP-PE-FLH-017-DET-R03Projeto Bomba para mistura de cloro. Este trabalho será manual ou será através de dosador?D) CFTV E CONTROLE DE ACESSO R03Falta na lista de materiais o quantitativo de cabos utp interno e externo. Será estimado?E) 21588UAS-SEG-PE-FLH001-Aloj.Triplo-R03Não encontramos pontos de rede no memorial, tampouco na lista de material. Porém em projetos constam. Onde serão remunerados?F) 21588UAS-SEG-PE-FLH001-Aloj.Triplo-R03/21588UAS-SEG-PE-FLH002-AlojDupInd-R03Os quantitativos estão omissos nas planilhas e os equipamentos não apresentam marcas em memorial e projetos. Essa falta de definição de marcas pode gerar grande divergência entre propostas. Qual linha devemos considerar para que as propostas sejam minimamente equalizadas?G) Forneceremos os ativos tambem pois os mesmos não contem marcas de referencia, com por exemplo a TV LED FULL HD que é citada no memorialH) Quais câmeras serão controladas por joystick?I) Com relação à especificação de câmera Bullet: não se encontra no mercado bullet motorizada, simente speed dome. Como proceder?P.S Nos projetos não foram encontradas câmeras motorizadas e Speedy dome PTZ.J) DRENAGEM URBANA R05Não encontramos as medidas dos colchões de areia que totalizam 1041 m x 0,30 al x 0,60 larg = 187m³ de areia para o acolchoamento da tubulação de dreno.K) 21588UAS-HEG-PE-FLH-001-PLA_Duplnd-R04A letra "R" não a encontrei nas legendas neste caso qual seria a sua representação? Está na sua proporção como ralo do chuveiro.L) 21588UAS-EPR-PE-FLH008-CRT-R03O projeto indica barra de cobre. Podemos alterar de barra de cobre para barra de alumínio e captores de alumínio (com o mesmo efeito de proteção)?M) 21588UAS-ELE-PE-FLH001-Aloj.Triplo-R04/21588UAS-ELE-PE-FLH002-Aloj.Triplo-R04/ 21588UAS-ELE-PE-FLH003-Aloj.Triplo-R04Os botões de comando das iluminações não conferem com os dormitórios. Manterá o mesmo conforme diagramas ou será em todos os dormitórios o seccionamento da iluminação?[Resposta 38] Solicita-se que sejam consideradas as informações dos projetos. Nos casos de eventuais divergências entre os projetos e a planilha orçamentária, tanto com relação à descrição dos serviços como em quantitativos, e ausências de serviços necessários na planilha orçamentária serão levados em consideração, a partir da manifestação das empresas neste momento da licitação para posterior análise mais detalhada. A planilha disponibilizada pelo UNOPS está com quantidades e as descrições bloqueadas e o orçamento desenvolvido e disponibilizado é consequência dos projetos. A planilha orçamentária garante uma equalização das propostas financeiras. É altamente recomendável que a licitante adote as composições tal como estão, mas não há impedimento de que a licitante altere os insumos propostos, ajustando aquilo que entender ser mais adequado à sua forma de trabalhar. Mas cabe destacar, que todos os itens da planilha serão avaliados pelo UNOPS, podendo questionar todos os custos unitários de insumos e das composições. Aceitar ou modificar as composições é responsabilidade de cada licitante. As composições de custos estão na aba “Composição de custo unit” e esta aba está desbloqueada. É altamente recomendável que as licitantes utilizem essa aba tal como está.Havendo quaisquer necessidades de ajustes ou divergências quando da execução do contrato adjudicado, especialmente considerando as descrições existentes nos projetos e nos memoriais, deverá ser observada a cláusula V de variações dos serviços presente nas Condições Gerais de contrato.[Questionamento 39] A CONTRATANTE será responsável pela confecção de lava rodas?[Resposta 39] A responsabilidade é da contratada.[Questionamento 40] As atividades de monitoramento para segurança no trânsito de pedestres e veículos nas atividades de demolição que sejam realizadas próximas a passeios e vias públicas, deverão ser realizadas pela CONTRATANTE ou CONTRATADA?[Resposta 40] A responsabilidade é da contratada.[Questionamento 41] Na tabela da página 49, apresenta resíduos classe D no Edifício 01 (13.321 kg) e no Adm/GLP (192 kg). Na página 61, está descrito no item 18.4 que somente existe resíduos classe D no Edifício 01. Qual a informação deve ser considerada?[Resposta 41] Solicitamos remeter a resposta da questão 36.[Questionamento 42] Nas legendas de paredes existem dois tipos (8 e 9) de revestimento que solicitam a recuperação de emboço nas áreas externas, no entanto não encontramos nenhuma parede nos projetos que tenha essas legendas como especificação. Seriam nos prédios da FIA?[Resposta 42] Solicitamos remeter a resposta da questão 36.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org 

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 08):[Questionamento 32] O documento denominado “21588UAS-ARQ-MD-PE-UNOPS Niterói-R07”, página 13, é citada a equipe mínima que será exigida para a execução dos serviços. Dentre os profissionais citados estão: engenheiro eletricista, auxiliar de almoxarife, auxiliar de escritório e técnico que segurança que não estão contabilizados na planilha apresentada. Como estes profissionais, exigidos no MD, serão remunerados?[Resposta 32] Os profissionais que deverão compor a equipe mínima de administração local da obra são aqueles listados na planilha orçamentária. [Questionamento 33] No documento, 21588UAS-DEM-PJ-UNOPS Niterói-R03.pdf, cita-se a presença de telhas de fibrocimento com presença de amianto (item 1.6.2.11 da planilha), inclusive com destinação especial (item 1.7.5 da planilha). Porém, não identificamos a remoção e a destinação dos tubos de descida de drenagem também em fibrocimento, e que deverá receber o mesmo tratamento especial das telhas. Favor informar onde estes itens estão descritos em planilha.[Resposta 33] No documento 21588UAS-DEM-PJ-UNOPS Niterói-R03.pdf somente são citadas as telhas como sendo material composto por fibrocimento/amianto. Todos os itens de retirada ou remoção presentes no orçamento devem ser realizados antes da demolição geral e objetivam inclusive a adequada separação dos materiais entendidos como resíduos. Demais materiais serão retirados juntamente com os serviços de demolição geral, tais como o serviço “DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA VADEIRA, DE CONCRETO ARMADO, PISOS, ALVENARIA E ESQUADRIAS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO COM PREPARO PARA TRANSPORTE E EXCLUSIVE:CORTE DO ACO(VERGALHAO) EMPILHADO, TRANSPORTE (BOTA- FORA), CARGA E DESCARGA” existente na planilha.[Questionamento 34] Não encontramos menção do responsável pela importação/aquisição e transporte de material de empréstimo para o aterro do espaço deixado pela demolição dos elementos subterrâneos (cisterna e fossa) a que se refere a FASE 6, na página 38, do arquivo 21588UAS-DEM-PJ-UNOPS Niterói-R03.pdf.[Resposta 34] A responsabilidade por toda a execução da obra, inclusive a aquisição de material e seu transporte até a obra é da contratada. Eventuais divergências entre os projetos e a planilha orçamentária, tanto com relação à descrição dos serviços como em quantitativos, e ausências de serviços necessários na planilha orçamentária serão levados em consideração, a partir da manifestação das empresas neste momento da licitação para posterior análise mais detalhada. A planilha disponibilizada pelo UNOPS está com quantidades e as descrições bloqueadas e o orçamento desenvolvido e disponibilizado é consequência dos projetos. A planilha orçamentária garante uma equalização das propostas financeiras. Havendo quaisquer necessidades de ajustes ou divergências quando da execução do contrato adjudicado, especialmente considerando as descrições existentes nos projetos e nos memoriais, deverá ser observada a cláusula V de variações dos serviços presente nas Condições Gerais de contrato.[Questionamento 35] Entendemos que a demolição das estruturas será realizada até o nível do terreno, removendo-se inclusive a laje ou piso inferior, ou seja, sem a demolição ou remoção de bases, estacas ou outros elementos de fundação. Nosso entendimento está correto?[Resposta 35] Os serviços de demolição são os relacionados nos projetos, nos documentos técnicos e no orçamento. Deve-se atentar que a demolição deve ser suficiente para a implantação da unidade projetada, inclusive para a execução das instalações enterradas, tais como esgoto. Portanto, se a empresa entender haver a necessidade de complementação de serviços de demolição e remoção, deve manifestar durante o processo licitatório. A planilha disponibilizada pelo UNOPS está com quantidades e as descrições bloqueadas e o orçamento desenvolvido e disponibilizado é consequência dos projetos. A planilha orçamentária garante uma equalização das propostas financeiras. Havendo quaisquer necessidades de ajustes ou divergências quando da execução do contrato adjudicado, especialmente considerando as descrições existentes nos projetos e nos memoriais, deverá ser observada a cláusula V de variações dos serviços presente nas Condições Gerais de contrato.[Questionamento 36] No site encontramos o documento "Condições Gerais de Contrato" apenas na versão em inglês. Solicitamos o envio deste documento na versão em português.[Resposta 36] A versão em Português será disponibilizada oportunamente em futuro próximo. Considerar que as Condições Gerais do Contrato serão essencialmente as mesmas da versão em inglês, que é a versão oficial.[Questionamento 37] Para fins de sanar algumas questões de orçamento, gostaríamos de agendar nova visita técnica para esta semana (dia 28 ou 29/06).[Resposta 37] Neste momento não será possível a realização de mais visitas técnicas além das duas datas anteriormente disponibilizadas.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org 

New amendment added #2: REVISÃO 02 (ADENDA 02 AO PROCESSO):NA ABA DOCUMENTS DO E-SOURCING:> Incluiem-se os Guias de Registro e navegação do eSourcing e no UNGM.> Substitui-se os documentos das Seções II a V e da Seção VI pelos seguintes documentos: "Grandes Obras (RFP) - SEÇÕES II, III, IV e V [ADENDO 02]" e "Grandes Obras (RFP) - SEÇÃO VI - Anexos da Proposta  [ADENDO 02]".A substituição é apenas para melhor detalhar e esclarecer quais formulários, anexos e/ou documentos devem ser enviados como sendo integrantes da proposta financeira da licitante, que deve ser submetida de forma separada da proposta técnica, sob pena de desclassificação. Portanto, sendo este um ponto crucial de atenção dos licitantes no momento de submissão da sua proposta técnica e financeira. 

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 07):[Questionamento 30]  Quanto aos formulários que devemos preencher (Seção VI: Anexos da Proposta), devemos preencher os devidos anexos mantendo no padrão enviado, ou devemos utilizar papel timbrado da empresa?[Resposta 30] Conforme estabelecido na Seção VI, em "Instruções para preencher os Anexos da Proposta", não é permitida alteração do formato estabelecido para os formulários, nem aceitas substituições. Portanto, deverá ser mantido o padrão dos formulários. É importante assegurar que os formulários sejam assinados por um(a) representante devidamente autorizado pela licitante para tal, sendo que este deve ter poderes para legalmente firmar um acordo vinculativo com o UNOPS, caso a proposta resulte aceita. Destacamos ainda a necessidade de observação quanto à uma submissão separada da proposta técnica e financeira, conforme esclarecido nos Adendos do processo. [Questionamento 31] Foram recebidos questionamentos sobre eventuais divergências entre os projetos e a planilha orçamentária, tanto com relação à descrição dos serviços como em quantitativos.[Resposta 31] É importante que as empresas levantem esse tipo de informação. A planilha disponibilizada pelo UNOPS está com quantidades e as descrições bloqueadas. O orçamento é consequência dos projetos, portanto devem prevalecer os quantitativos e as descrições existentes nos projetos e nos memoriais.  É comum que o orçamentista faça uso de serviços existentes nas bases referenciais usualmente adotadas na construção civil para representar as necessidades da execução da obra. Mesmo que algumas descrições não estejam exatamente iguais ao que está no projeto ou no memorial, o que o orçamentista buscou foi a inserção de um serviço que possa representar as necessidades de pagamento daquele serviço ou item.  A planilha orçamentária garante uma equalização das propostas financeiras. Havendo quaisquer necessidades de ajustes ou divergências quando da execução do contrato adjudicado, especialmente considerando as descrições existentes nos projetos e nos memoriais, deverá ser observada a cláusula V de variações dos serviços presente nas Condições Gerais de contrato.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 6).[Questionamento 24] O documento denominado “Medida Compensatória NITTANS.pdf”, datado de 11/11/2022, informa o custo de R$ 12.778,15, a ser recolhido como Medida Compensatória dos impactos criados pelas viagens geradas pelo empreendimento. Este custo cabe ao CONTRATADO?[Resposta 24] Este custo caberá ao DEGASE, beneficiário da obra. [Questionamento 25] Nos projetos apresentados, para as edificações destinadas à FIA, indica-se que não haverá intervenção. Porém, os itens 8 e 9 da planilha, indicam alguns serviços a serem realizados. Solicitamos a indicação em projeto dos locais onde estes serviços serão executados. Cabe ressaltar que não encontramos nos arquivos disponibilizados, qualquer tipo de desenho técnico destas edificações (FIA Prédio 1 e FIA Prédio2).[Resposta 25] Um dos edifícios remanescentes (o paralelo à av. General Castrioto), será parcialmente demolido. O trecho remanescente receberá intervenções conforme projeto. O outro edifício, perpendicular à av. General Castrioto, receberá as intervenções conforme material técnico disponibilizado: implantação de brise comovent, religamento do fornecimento de energia elétrica, água e esgoto. [Questionamento 26] No projeto de implantação (21588UAS-ARQ-PE-FLH001-Implant-R08) consta que, além dos prédios da FIA, a área para visitantes (esquina de Rua General Castrioto com Rua Padre Marcelino) não faz parte das intervenções. Porém no projeto de paisagismo (21588UAS-ARQ-PE-APS-FLH002-PLA-CRT-SETOR01-R05) esta área consta como parte do projeto. Qual informação devemos seguir?[Resposta 26] A área da esquina faz parte dos projetos executivos para intervenção e deve ser considerada para execução.[Questionamento 27] No documento Previa_Viabilidade_V2.xls, estão apontados custos para a execução das alternativas “Solução A-02 – OCR Opção com reaproveitamento” e “Solução B-03 – OSR Opção sem reaproveitamento”. Após a avaliação dos projetos, estamos entendendo que a opção adotada foi a “Solução B-03”, visto que a demolição parcial do prédio 1 está considerada em todos os projetos. Dito isto, estamos entendendo que o custo/m² apontado na opção B-03 (R$ 16.165.073,44, já com BDI de 30,33%), é o custo estimado para execução do projeto em questão. Nosso entendimento está correto?[Resposta 27] Este documento de viabilidade foi desenvolvido na fase de estudos preliminares para subsidiar os projetos e não deve ser considerado para fins de execução. Deve-se considerar os projetos executivos, seus memoriais e os estudos de impacto de vizinhança e estudo de impacto ambiental, o orçamento da licitação etc.[Questionamento 28] Aproveitamos para reiterar o pedido de adiamento em 20 dias deste certame, inclusive do período para questionamentos, justificado pelo extenso material a ser analisado e por até o momento não termos recebido respostas dos questionamentos anteriores.[Resposta 28] Os prazos já foram aditados conforme a Adenda 01 ao processo. Questionamentos recebidos até esta data já encontram-se respondidos no sistema eSourcing. [Questionamento 29] Não localizamos o documento referente às Condições Gerais, mencionado em outros documentos e nos esclarecimentos. Poderiam nos encaminhar esse documento?[Resposta 29] Essas informações estão localizadas no documento (aba Documents do eSourcing) que constam as Seções II a V do Edital. Na “Seção III - Condições do Contrato” é possível acessar os links nos quais se encontram os documentos, em idioma oficial das Nações Unidas, da minuta do “Acordo Contratual” e das “Condições Gerais do Contrato de Construção para Grandes Obras”.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org 

New amendment added #1: REVISÃO 1 (ADENDA 1 AO PROCESSO): ​NA ABA PARTICULARS DO DO E-SOURCING:Em Evaluation method details, altera-seDe: A ponderação das propostas técnicas e financeiras será 70%-30% (porcentagem da proposta técnica - porcentagem da proposta financeira). Portanto, a Nota Final (NF) do proponente será obtida pela equação: NF=0,7xNPT + 0,3xNPF, sendo NPT a nota da proposta técnica e NPF a nota da proposta financeira Para: A ponderação das propostas técnicas e financeiras será 60%-40% (porcentagem da proposta técnica - porcentagem da proposta financeira). Portanto, a Nota Final (NF) do proponente será obtida pela equação: NF=0,6xNPT + 0,4xNPF, sendo NPT a nota da proposta técnica e NPF a nota da proposta financeira.​NA ABA PARTICULARS DO DO E-SOURCING:Em Expected Award Date, ajusta-se para: 31-07-2023.NA ABA GENERAL DO DO E-SOURCING:Prorroga-se o prazo para recebimento de questionamentos sobre o processo (Deadline for clarifications) para 2023-06-26 (26 de junho de 2023) 16:00 UTC. NA ABA GENERAL DO E-SOURCING:Prorroga-se o prazo para recebimento de propostas (Deadline) 2023-07-07 (07 de julho de 2023) 16:00 UTC.NA ABA CHECKLIST DO E-SOURCING:São detalhados como parte integrante da Proposta Financeira os seguintes documentos da Seção VI:Anexo 4.1.A [Discriminação dos Honorários e Custos Reembolsáveis] Anexo 1.2 [Detalhes fornecidos pelo Contratado] Anexo 4.8 [Detalhamento dos Seguros e Seguradoras] Detalhamento ao Anexo 4.1A disponível na aba Documents do eSourcing. Estes documentos devem ser enviados de forma SEPARADA dos documentos de proposta técnica. NA ABA DOCUMENTS DO E-SOURCING:Disponibiliza-se a ata da reunião de audiência prévia realizada virtualmente em 2023-06-02.IMPORTANTE! Hora: A hora indicada na aba General corresponde a Tempo Universal Coordenado (UTC), a qual é diferente do horário de Brasília. FAVOR CONSIDERAR ESSE PONTO NO MOMENTO DE APRESENTAR A OFERTA. Sugere-se, portanto, que os Licitantes levem em conta a contagem regressiva de dias, horas, minutos e segundos faltantes para que se cumpra o prazo limite para recebimento de ofertas, o qual se encontra indicado nessa plataforma.

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 05):[Questionamento 21] No documento “Caderno de Encargos”, página 24, Gestão da mão de obra: ”A.4.1.14 A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, sem que se tenha informado no momento da licitação, subcontratar os serviços e obras objeto do contrato. Exceto em razão justificada e aceita expressamente pelo contratante, por necessidade técnica exclusiva e necessária a etapa da obra.“  Esta condição poderá ser flexibilizada, caso durante a execução da obra se identifique necessidade de subcontratação?[Resposta 21] A licitante deve observar os limites e requisitos para subcontratação mencionados no material da licitação, inclusive na minuta do contrato. Nenhuma subcontratação futura durante a execução será admitida se ela alterar as condições verificadas durante o processo licitatório.[Questionamento 22] No documento Seção I – Instruções para os licitantes, página 13, artigo 36: "(ii) Quando o terceiro estiver auxiliando um licitante na preparação da proposta, desde que o licitante tenha previamente assegurado a aderência dessa parte a esse dever de confidencialidade;" entendemos que o exposto acima se refere apenas no caso de terceiros/subcontratados que prestarão serviços, tais como: instalações elétricas ou mecânicas. No caso de fornecedores de materiais e insumos, esta cláusula também se aplicaria (exemplo: materiais de consumo, locação de andaimes, formas e equipamentos em geral)?[Resposta 22] Todo terceiro que auxilie a licitante durante o processo licitatório, deve aderir aos requisitos de confidencialidade. Favor notar ainda que, conforme disposto no Artigo, “Todas as informações e documentos fornecidos aos licitantes pelo UNOPS não devem ser revelados a terceiros, exceto:[...] (v) Se a informação estiver geralmente e publicamente disponível, a não ser como resultado de quebra de confiança por parte da pessoa que recebe a informação.[Questionamento 23] Com relação à Licitação em referência cujo objeto são as obras para construção de unidade socioeducativa de internação masculina no Município de Niterói - RJ, vimos solicitar os seguintes esclarecimentos especificamente sobre o arquivo em Excel “Grandes Obras (RFP) – Detalhamento_ao_Anexo_4.1 A”, no qual são apresentadas composições de preços unitários para apenas alguns serviços integrantes do Orçamento Sintético. Perguntamos:- Os demais serviços, sinalizados de AZUL, na coluna E do orçamento sintético também deverão ter suas composições apresentadas?- O Orçamento Sintético apresentado foi baseado em algum catálogo oficial de preços de referência? Quais?- Existe referência de preços do cliente para a execução total dos serviços? Qual a data base? Qual o critério de aceitabilidade dos preços a serem apresentados? - Existe valor limite para os preços, tanto unitário como total, a ser apresentado?[Resposta 23] Não, as composições dos itens marcados em azul na coluna E do orçamento sintético não precisam ter suas composições de custos apresentadas. As composições de custos de serviços comuns e de largo conhecimento na construção civil não foram apresentadas por não haver necessidade. As demais composições de custos unitários dos serviços estão detalhadas na aba “Composição de custo unit.” É altamente recomendável que a licitante adote as composições tal como estão, mas não há impedimento de que a licitante altere os insumos propostos, ajustando aquilo que entender ser mais adequado à sua forma de trabalhar. Mas cabe destacar, que todos os itens da planilha serão avaliados pelo UNOPS, podendo questionar todos os custos unitários de insumos e das composições. Aceitar ou modificar as composições é responsabilidade de cada licitante. As composições de custos estão na aba “Composição de custo unit” e esta aba está desbloqueada. É altamente recomendável que as licitantes utilizem essa aba tal como está.O orçamento sintético está baseado no material técnico do projeto, em composições de custos unitários próprias, adaptadas ou baseadas nas boas práticas do mercado. O UNOPS possui um orçamento de referência, que não será divulgado, e servirá de base para a avaliação das propostas das licitantes. Todas as licitantes devem considerar como data-base o mês no qual estão apresentando suas propostas e o critério de aceitabilidade dos preços será o orçamento de referência do UNOPS, a legislação brasileira vigente sobre orçamentação de obras públicas (em especial os Acórdãos do Tribunal de Contas da União, o Decreto nº 7.983/2013, o Código Tributário do Município de Niterói) e as boas práticas de orçamentação de obras de construção civil. O limite para os preços unitários e total será o valor praticado pelo mercado no mês de referência da licitação.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 04):[Questionamento 15] No item 1.13 do TR – Preços: “O licitante deverá incorporar em sua proposta comercial a totalidade dos itens/serviços contemplados no material técnico da obra como um todo. A omissão de itens/serviços na proposta financeira será entendida que os mesmos se encontram rateados na totalidade da proposta. Portanto, não será aceito como adicional de obra, nem será feito ressarcimento econômico a favor da CONTRATADA” Porém a planilha disponibilizada não é possível editar as células de “quantitativo”, tampouco inserir linhas de “omissos”. Como poderão ser quantificados itens que sejam identificados como insuficientes ou inexistentes?[Resposta 15] Itens omissos (serviços) na planilha devem ser apontados pelas licitantes durante o período de esclarecimentos para que o UNOPS avalie e informe a todos. Caso alguma licitante entenda que alguma informação de quantidade não corresponde ao material técnico disponibilizado, deve manifestar durante o período de esclarecimentos, para que o UNOPS avalie e informe a todos. Não serão aceitas reclamações posteriores relativas à possíveis omissões ou erro de quantidades. Nenhuma licitante pode alterar por conta própria a relação de serviços, pois todas as propostas devem estar equalizadas. Com relação a insumos nas composições de custos unitários, as licitantes têm a liberdade de realizar alterações sem a necessidade de solicitar autorização ao UNOPS.As composições de custos estão na aba “Composição de custo unit” e esta aba está desbloqueada. É altamente recomendável que as licitantes utilizem essa aba tal como está. As composições de custos de serviços comuns e de largo conhecimento na construção civil não foram apresentadas por não haver necessidade. As demais composições de custos unitários dos serviços estão detalhadas na aba “Composição de custo unit.” É altamente recomendável que a licitante adote as composições tal como estão, mas não há impedimento de que a licitante altere os insumos propostos, ajustando aquilo que entender ser mais adequado à sua forma de trabalhar. Mas cabe destacar, que todos os itens da planilha serão avaliados pelo UNOPS, podendo questionar todos os custos unitários de insumos e das composições. Aceitar ou modificar as composições é responsabilidade de cada licitante.[Questionamento 16] Quais são os indicadores de desempenho citados no TR, item 1.15, página 20?[Resposta 16] A futura supervisora irá definir, em conjunto com a equipe de fiscalização do UNOPS, quais os indicadores de desempenho serão monitorados durante a execução da obra.[Questionamento 17] Ainda na página 20, qual o prazo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem para aprovar os produtos entregues para que os pagamentos sejam efetuados?[Resposta 17] Tão logo a medição seja apresentada à supervisora, será iniciada a análise de seu conteúdo. Havendo a necessidade de revisão, a medição será devolvida à construtora para os ajustes necessários. A medição atestada pela supervisora será submetida à equipe do UNOPS em campo e, se aprovada, será encaminhada ao escritório central do UNOPS em Brasília para encaminhamento ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para aprovação. Após a aprovação do MDHC o UNOPS informará à supervisora e à equipe de fiscalização de campo do UNOPS para autorizar que a construtora emita a nota fiscal referente à medição. Após o recebimento da nota fiscal e da medição correspondente, o UNOPS realizará o pagamento. Maiores detalhes estão nas Cláusulas Gerais de Contrato, a saber (não exaustivamente) a Cláusula 14 e suas sub cláusulas (observar sub cláusulas 14.6 - IPC e 14.7 - Payment). Em resumo, o Certificado de Pagamento Provisório (IPC) deve ser emitido pelo Engenheiro (Contratante) em até 28 dias após o recebimento da documentação de suporte para o pagamento. Os valores certificados no IPC deverão ser pagos em até 30 dias após a emissão deste.[Questionamento 18] Se concederem o adiamento da entrega da proposta, o prazo para esclarecimentos também fica adiado na mesma proporção?[Resposta 18] Caso seja aprovada a prorrogação da submissão de propostas, será ampliado o prazo de questionamentos também.[Questionamento 19] Identificamos que alguns itens de planilha possuem Composição de Custo Unitário aberta. Devemos apresentar Composição de Custo Unitário somente destes itens?[Resposta 19] Sim. As composições de custos de serviços comuns e de largo conhecimento na construção civil não foram apresentadas por não haver necessidade, bastando a licitante inserir o custo unitário do serviço (células marcadas em azul, na coluna E/valor unitário (R$) na aba “orçamento sintético”, por exemplo o serviço TAPUME COM TELHA METÁLICA.[Questionamento 20] No documento Particularidades há indicação no item “Weightage of technical and financial proposals” a seguinte divisão de pesos 60% (Technical): 40% (Financial). No mesmo documento, item “Evaluation method details” a proposção indicada é diferente: “A ponderação das propostas técnicas e financeiras será 70%-30% (porcentagem da proposta técnica - porcentagem da proposta financeira).”. Qual é a correta?[Resposta 20] Considerar 60% técnica e 40% financeira. Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org 

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 03):[Questionamento 10] Seguindo na linha de raciocínio acima, entendemos que itens omissos na planilha deverão permanecer exclusos da proposta. Favor confirmar. Caso seja de nossa responsabilidade a conferência de todas as informações, será necessário um levantamento detalhado do projeto, demandando maior tempo de análise dos projetos. Favor informar.[Resposta 10] Itens omissos (serviços) na planilha devem ser apontados pelas licitantes durante o período de esclarecimentos para que o UNOPS avalie e informe a todos. Caso alguma licitante entenda que alguma informação de quantidade não corresponde ao material técnico disponibilizado, deve manifestar durante o período de esclarecimentos, para que o UNOPS avalie e informe a todos. Não serão aceitas reclamações posteriores relativas à possíveis omissões ou erro de quantidades. Nenhuma licitante pode alterar por conta própria a relação de serviços, pois todas as propostas devem estar equalizadas. Com relação a insumos nas composições de custos unitários, as licitantes têm a liberdade de realizar alterações sem a necessidade de solicitar autorização ao UNOPS.As composições de custos estão na aba “Composição de custo unit” e esta aba está desbloqueada. É altamente recomendável que as licitantes utilizem essa aba tal como está. As composições de custos de serviços comuns e de largo conhecimento na construção civil não foram apresentadas por não haver necessidade. As demais composições de custos unitários dos serviços estão detalhadas na aba “Composição de custo unit.” É altamente recomendável que a licitante adote as composições tal como estão, mas não há impedimento de que a licitante altere os insumos propostos, ajustando aquilo que entender ser mais adequado à sua forma de trabalhar. Mas cabe destacar, que todos os itens da planilha serão avaliados pelo UNOPS, podendo questionar todos os custos unitários de insumos e das composições. Aceitar ou modificar as composições é responsabilidade de cada licitante.[Questionamento 11] Foi falado na reunião de esclarecimento que há previsão de prorrogação de prazo. É importante que esta informação da prorrogação seja confirmada o quanto antes, para entendermos a viabilidade de apresentação do nosso orçamento. Nossa recomendação é que o prazo seja prorrogado por 30 dias.[Resposta 11] Recebido o pedido de prorrogação. Está sendo avaliado pela Comissão de Avaliação e caso acatado, será refletido no sistema.[Questionamento 12] Não identificamos na documentação fornecida o prazo de pagamento. Favor informar[Resposta 12] Consulte a Seção IV: Anexo dos Detalhes, Anexo 1 e 3.4. Os Entregáveis da Contratada deverão ser encaminhados à fiscalização do UNOPS. Serão analisados, juntamente com documentos de suporte do respectivo Entregável, para aprovação do UNOPS. Após essa aprovação, será encaminhado ao Ministério para a aprovação do pagamento. O pagamento correspondente deverá ser feito nos prazos estabelecidos nas Condições Gerais.[Questionamento 13] Após a apresentação da medição, quais são os prazos para análise e liberação de emissão de nota? Quanto tempo para pagamento da nota?[Resposta 13] Tão logo a medição seja apresentada à supervisora, será iniciada a análise de seu conteúdo. Havendo a necessidade de revisão, a medição será devolvida à construtora para os ajustes necessários. A medição atestada pela supervisora será submetida à equipe do UNOPS em campo e, se aprovada, será encaminhada ao escritório central do UNOPS em Brasília para encaminhamento ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para aprovação. Após a aprovação do MDHC o UNOPS informará à supervisora e à equipe de fiscalização de campo do UNOPS para autorizar que a construtora emita a nota fiscal referente à medição. Após o recebimento da nota fiscal e da medição correspondente, o UNOPS realizará o pagamento. Maiores detalhes estão nas Cláusulas Gerais de Contrato, a saber (não exaustivamente) a Cláusula 14 e suas sub cláusulas (observar sub cláusulas 14.6 - IPC e 14.7 - Payment). Em resumo, o Certificado de Pagamento Provisório (IPC) deve ser emitido pelo Engenheiro (Contratante) em até 28 dias após o recebimento da documentação de suporte para o pagamento. Os valores certificados no IPC deverão ser pagos em até 30 dias após a emissão deste.[Questionamento 14] No item 1.10 do TR: qual o prazo determinado para o recebimento provisório da obra?[Resposta 14] Tão logo a construtora entenda que finalizou a obra, deverá avisar a supervisora e a equipe de fiscalização do UNOPS para realizarem as vistorias e verificações necessárias imediatamente. Será emitido um relatório contendo todas as constatações e eventuais pendências para serem solucionadas pela construtora imediatamente. Observar de maneira não exaustiva as Cláusulas 9 e 10 das Condições Gerais de Contrato. Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 02):[Questionamento 07] Devemos considerar as quantidades e escopo fornecido na planilha orçamentária (Arquivo detalhamento ao Anexo 4.1A)? Pois a planilha veio bloqueada, permite apenas a precificação, e não a alteração dos itens já colocados, nem mesmo as quantidades.[Resposta 07] As licitantes devem considerar as quantidades e escopo fornecido na planilha da licitação. Algumas abas da planilha (arquivo Excel) estão bloqueadas, algumas informações estão automatizadas entre as diversas abas, sendo recomendável que as licitantes iniciem o preenchimento da seguinte ordem:     1) Aba “resumo”: preencher os campos em azul, com informações da empresa (nome, endereço, telefone, e-mail);     2) Aba “BDI Obra”: inserir os percentuais de cada parcela da composição, observando a legislação municipal quanto à parte da alíquota do ISS que irá para o BDI;     3) Aba “BDI reduzido”: inserir os percentuais de cada parcela da composição, devendo tal BDI ser utilizado somente nos casos definidos de acordo com o Decreto nº      7.983/2013     4) Aba “Encargos sociais”: não há o que ser preenchido, mas todas as licitantes devem considerar nos seus custos que os valores de encargos sociais informados nessa aba são os que devem ser considerados nas propostas;     5) Aba “Composição de custo unit”: está aba está desbloqueada. É altamente recomendável que as licitantes utilizem essa aba tal como está. As composições de custos de serviços comuns e de largo conhecimento na construção civil não foram apresentadas por não haver necessidade, bastando a licitante inserir o custo unitário do serviço (células marcadas em azul, na coluna E/valor unitário (R$) na aba “orçamento sintético”, por exemplo o serviço TAPUME COM TELHA METÁLICA. As demais composições de custos unitários dos serviços estão detalhadas na aba “Composição de custo unit.” É altamente recomendável que a licitante adote as composições tal como estão, mas não há impedimento de que a licitante altere os insumos propostos, ajustando aquilo que entender ser mais adequado à sua forma de trabalhar. Mas cabe destacar, que todo os itens da planilha serão avaliados pelo UNOPS, podendo questionar todos os custos unitários de insumos e das composições. Aceitar ou modificar as composições é responsabilidade de cada licitante.     6) Aba “Orçamento sintético”: as informações dos custos unitários das composições vêm automaticamente para as células da coluna “E” marcadas na cor verde. A licitante deverá informar o custo unitário dos serviços (células da coluna “E” marcadas na cor azul) e aceitar ou não a aplicação dos BDI (coluna “F”), seja BDI de obra ou BDI reduzido/diferenciado, lembrando que esses valores também vêm automaticamente para o cabeçalho da planilha e para as células da coluna “F”.     7) Aba “Cronograma”: os valores das etapas vêm automaticamente da aba anterior (“orçamento sintético”). A licitante deve preencher as células marcadas na cor azul. Os meses em cada etapa está subdividida é uma sugestão. Cabe à licitante aceitar ou não essa programação sugerida, sendo sua responsabilidade a definição do planejamento, podendo revisar a distribuição de cada etapa/serviço conforme seu entendimento. Esse cronograma estimativo proposto pela licitante tem o objetivo de avaliar o entendimento que a licitante tem sobre uma possível estratégia de execução. Deve-se ter em mente a máxima aderência da curva S que esse cronograma produzirá com a curva S ideal produzida estatisticamente (50%/50%). A empresa vencedora deverá revisar e reapresentar o planejamento e o cronograma estimativo de execução, a partir do conhecimento de outras variáveis, tais como o período autorizado para o início dos serviços (em razão de períodos de chuvas, por exemplo).   Por fim, cabe esclarecer que as quantidades de cada serviço não devem ser alteradas. Caso alguma licitante entenda que alguma informação de quantidade não corresponde ao material técnico disponibilizado, deve manifestar durante o período de esclarecimentos, para que o UNOPS avalie e informe a todos. Não serão aceitas reclamações posteriores relativas à essa questão.[Questionamento 08] Entendemos que um orçamento deste porte demande mais tempo para cálculo dos custos e análise de todas as informações, visto a quantidade de documentos e projetos fornecidos. Há previsão de prorrogação do prazo?[Resposta 08] O pedido de prorrogação está sendo avaliado pela Comissão de Avaliação e caso acatado, será refletido no sistema.[Questionamento 09] A planilha de orçamento veio bloqueada, não é permitido alteração das quantidades e nem mesmo inclusão de novos itens. Desta forma, entendemos que devemos seguir o escopo colocado, e apenas precificar. Estamos de acordo?[Resposta 09] Considerar a resposta ao questionamento 07.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org

New clarification added: Prezados(as) Senhores(as),Compartilhamos as respostas aos questionamentos recebidos (PARTE 01):[Questionamento 01] Em virtude da complexidade burocrática desta proposta, solicitamos um melhor prazo para atender a mesma. 12/06 será precedido por um feriado nacional e portanto serão dias “complicados” para produção desta.[Resposta 01] Recebido o pedido de prorrogação. Está sendo avaliado pela Comissão de Avaliação e caso acatado, será refletido no sistema.[Questionamento 02] Entendemos que a VISITA TÉCNICA não é obrigatória. Correto?[Resposta 02] A inspeção do local não é uma premissa obrigatória para a participação neste processo licitatório. Entretanto, após a adjudicação não poderão interpor reclamação de qualquer natureza relacionada ao desconhecimento prévio do local da obra. [Questionamento 03] Uma vez que toda parte de licenciamento ambiental estará a cargo da contratada, como será tratado eventual atraso em função disso, uma vez que questões de licenças ambientais são bem imprevisíveis nos seus prazos?[Resposta 03] Parte do licenciamento já foi iniciado pela projetista e está demonstrado na lista de licenciamentos de conhecimento das empresas licitantes. É responsabilidade das empresas participantes desta RFP tomarem conhecimento do material técnico, da legislação ambiental e do licenciamento vigente, seja federal, estadual e municipal. Conhecer a realidade dos órgãos de licenciamento local é responsabilidade das licitantes e é altamente recomendável. Cada licitante, ciente dos fluxos e dos prazos referentes a licenciamento ambiental deve considerar todas as informações para levar em conta no planejamento proposto para a execução da obra (cronograma físico-financeiro proposto etc), assim como informações estimadas sobre intempéries que possam impactar na execução, por exemplo. Conhecer a realidade do local da obra e dos órgãos municipais responsáveis por licenciamentos é fundamental. Casos e situações que venham a impactar no cronograma de execução da obra serão devidamente tratados caso ocorram, com o apoio da empresa de supervisão, avaliando os riscos, as ocorrências, as ações de mitigação, se os atrasos são recuperáveis ou não etc. Caberá à futura contratada ter rigoroso planejamento e a capacidade de revisar sequências executivas, por exemplo, para sempre buscar o cumprimento do prazo final desejado. [Questionamento 04] Após visita realizada hoje pelo nosso Representante, devido a complexidade do empreendimento , solicitamos adiamento da data de entrega da Proposta por 30 (trinta) dias, para melhor compreensão e estudo do orçamento da obra.[Resposta 04] Recebido o pedido de prorrogação. Está sendo avaliado pela Comissão de Avaliação e caso acatado, será refletido no sistema.[Questionamento 05] Após avaliação dos documentos da licitação supracitada e, devido à complexidade de apresentação da parte técnica, além do nosso grande interesse em participar deste importante projeto social, solicitamos o adiamento da entrega da proposta comercial em 20 dias. Esta solicitação se justifica pelo elevado número de documentos técnicos a serem avaliados, para que possamos apresentar uma proposta comercial mais eficaz técnico e economicamente.[Resposta 05] Recebido o pedido de prorrogação. Está sendo avaliado pela Comissão de Avaliação e caso acatado, será refletido no sistema.[Questionamento 06]  No documento Seção I - Instruções aos Licitantes, artigo 9, sessão de esclarecimentos: é solicitado que seja enviada a relação de representantes da licitante para a pessoa de contato da UNOPS listada em Particularidades. Porém, não encontramos este contato. Solicito informar qual o meio de comunicação para estes casos. De toda forma, como o prazo para envio desta relação é hoje, segue abaixo e pelo email (comprasbr@unops.org) que recebemos o convite[Resposta 06] Agradecemos o envio dos representantes que estarão presentes, o envio pelo eSourcing está correto. Para participar da sessão de esclarecimentos/reunião de apresentação, basta acessar o link na data e horário indicados na aba "Particulars" do eSourcing.Cordialmente,Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos - UNOPS | Compras | Brasília, Brasil | www.unops.org